建筑装饰装修合同

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　第一部分 协议书

　　一、工程名称：

　　二、工程期限：工期为 天(有效工作日) 约定开工日期： 年 月 日。

　　竣 工 日 期 ： 年 月 日。

　　三、施工地点：郑坊镇郑坊村

　　四、承包范围：

　　本工程设计范围的建筑结构、水电等(二次装修在同等条件下优先由乙方承包施工)。

　　五、承包性质：包工包料(不含二次装修)。

　　六、工程质量标准：

　　本分包工程质量标准双方约定为：合格

　　七、工程内容：土建

　　八、本合同正本一式四份。

　　九、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求或用户已投入使用，工程款结清后自动终止。

　　十、合同签订后，承、发包双方需提出修改时，经双方协商一致后可以签订补充协议，作为本合同的补充。

　　十一、本工程建设面积：约2846.28㎡，合同单价：1150

　　十二、双方均保证本合同记载的名称、住所、电话、传真、电子邮箱、开户银行、账户信息等的真实有效。一方信息如有变化应于变更之日起15天内书面告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。

　　第二部分 工程款项的支付与结算

　　一、本合同所指的款项均为人民币。工程价款的支付与结算，应根据中国人民银行规定的“基本建设工程价款结算办法”，结合土建建筑的特殊情况，按以下方式支付：

　　本工程垫资工程，主体结构浇砼封顶时支付总工程款的50%，内外墙砌筑全部完成且基本粉刷完成支付总工程款30%，主体结构及脚手架拆除，全部工程施工完成，乙方提供竣工报告且经甲方组织验收后支付总工程款17%。

　　发包人应按本合同约定的时间支付工程款，如逾期，发包人在收到承包人通知书2天后仍未支付，承包人可在发出通知之日起3天内停止施工，发包人也应承担起相关的违约责任，并从逾期日第四天起按日支付合同总款项的5‰违约

　　金，及因停工等带来的其他经济损失。

　　二、工程竣工结算：

　　工程竣工验收报告经发包人认可后10天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人在10天内进行核实，确认后发包方按照约定的合同支付方式进行工程竣工结算并支付。

　　第三部分 通用条款

　　一、发包方应提供施工图纸六套。

　　二、发包方交付的设计图纸、说明文件和有关技术资料，作为施工的有效依据。开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据。承、发包双方不得擅自修改。

　　三、发包方如需设计变更，必须由设计单位作出正式修改通知书，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商。

　　四、方案设计、工程施工图设计委托承包方负责设计的，设计费由发包方承担。

　　五、发包方负责施工地“三通一平”的施工准备工作及必要的施工用电用水费用，并且水、电的接入点离工地不能

　　六、承包方运抵工程现场的材料，无论损坏或丢失，在工程交付使用前承包人拥有全部处置权和保管权。

　　七、施工中如发现设计不当或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方。如因果发生费用增加(包括返工、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。

　　八、因发包方原因延误工期的，发包方承担工地每人每年30天伙食费。

　　九、如二次装修甲方需要外脚手架可以和承包方协商。

　　十、本合同之外的第三方提出的配套施工费用不包含在本合同中。

　　第四部分 工程的延期与质量

　　一、遇下列情况，工期相应顺延。

　　1、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行的。

　　2、施工地点因发包方原因，未能完成三通一平，致使不具备开工条件的。

　　3、一周内非承包人原因停电、停水、纠纷、雨雪、风

　　4、因发包方原因(如行政手续不全、甲方代表签证不及时、场地不符合施工要求等)而致使承包方无法正常施工的，或因发包方负责的其他工程项目因交叉施工影响承包方正常施工的，则工期相应顺延。

　　5、因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包方应以书面形式通知承包方，推迟开工日期。并赔偿承包人延误期内材料涨价的差额，并相应顺延工期。

　　6、发生不可抗力原件，参照部颁建筑工程承包合同范本通用条款中有关“不可抗力”条款解决。

　　7、施工期跨跃春节的，扣减工期28个日历天(春节前10天起计)。

　　8、承包方在以上情况发生后，就延误的内容和因此发生的经济支出向监理工程师(或发包方代表)提交书面报告。监理工程师应在48小时内给予书面答复，逾期没有书面答复的，视为已被监理工程师认可。

　　9、因承包人原因不能按时进场的，工期延误不予调整。

　　二、本工程质量应达到：合格。

　　第五部分 竣工验收与保修

　　一、验收：

　　1、承包人应在完工后10天内递交《工程完工报告》，发包人在收到《工程完工报告》后10天内组织有关单位进行土建单项验收，并在验收后3天内给予认可。如有需要可以提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。

　　2、发包人收到承包人送交的《工程完工报告》后7天内不组织验收，或验收后3天内不提出修改意见，视为竣工验收通过已被认可。

　　3、发包人收到承包人《工程完工报告》后7天内不组织验收，从第8天起承担工程保管及一切意外责任。

　　二、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人擅自使用的，视做工程已通过竣工验收。并承担由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

　　三、因承包方原因造成的质量缺陷，在质保期内，应由承包方无偿保修。因发包方使用不当或不可抗力引起的，则由承包方提供有偿服务。

　　四、本工程保修期为壹年，保修起讫日自本工程完工之日开始计算，但最迟保修开始之日不超过发包方收到承包方

　　五、本合同描述的“工程完工日”是指：合同内容的土建施工任务全部完成，土建施工人员撤场之日。

　　第六部分 违约责任

　　本合同签订生效后，双方应严格遵守合同条款，任何一方违反合同约定，应承担违约责任。承包人违约，承担直接损失的1%违约金。发包人工程款支付违约，应承担合同总款项的每月5‰的违约金。其他事项违约承担合同价款的1%违约金，但文本前面条款中已有约定的按前述条款执行。发生争议的，各方可直接向起诉方所在地人民法院起诉。

　　第七部分 安全责任及其他

　　一、承包方应遵守国家有关工程建设安全管理的法律法规，安全施工、文明施工。并承担建筑行业法律法规规定的一切法律责任。

　　二、承包方在施工地的办公及生活设施应自行解决，发包方给予协助。

　　三、本合同如有未尽事宜，双方参照部颁建筑工程施工合同范本相应条款。

　　第八部分 补充条款

　　此合同一式四份，经双方签字盖章后生效。

　　发包方： 承包方：

　　委托人： 委托人：